试题与答案

某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签定了

题型:问答题

题目:

某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签定了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日,工期为302天,建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购;设备安装工程可以分包;甲施工单位通过筛选与乙施工单位签定安装分包合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示。(时间单位:天)

在施工过程中发生了如下事件:

事件1:由于道路没有及时开通,使开工日期推迟到2006年3月4日,并造成施工方经济损失3万元,为此,施工单位于2006年3月10日向监理单位提出延长工期的索赔。

事件2:在基础工程施工中,由于遭遇特大暴雨,土方工程发生滑坡,造成人员、机械损失共计5万元,导致C工程持续时间延长12天,为此提出经济补偿与工期的延期。

事件3:在主体施工过程中,甲施工单位为保证工程质量,改进了混凝土泵浇注的施工工艺,延误F工作时间10天,为此甲施工单位向建设单位提出延期10天的申请。

事件4:设备安装工程完工后进行验收,第一次试车验收结果不合格,经检查分析,是由于设备本身质量有问题造成的,为此乙施工单位提出将已安装的设备拆除,重新安装,并重新组织试车验收。为此造成J工作持续时间延长24天,费用增加6万元,甲施工单位就此提出工期和费用索赔。

问题:

1.事件1中,监理单位应如何答复说明理由。

2.事件2中,监理单位应采取什么措施并对施工单位提出哪些要求就施工单位提出的索赔,监理单位应如何答复说明原因。

3.事件3中,甲施工单位改进施工工艺应遵循什么审批程序对甲施工单位的延期申请,监理单位应如何答复说明原因。

4.事件4中的验收应由谁来组织监理单位对甲施工单位的索赔要求如何处理说明理由。乙施工单位可得到的补偿是什么说明原因。

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2019/0602/c77e339936a2fa2a9aa9c24d3e547fd5.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:B

试题推荐
题型:多项选择题

张某与甲房地产公司签订商品房预售合同,合同约定甲公司将其建设的某小区一套商品房出售给张某,张某交纳不低于房价款30%的首付款,余款通过按揭贷款支付。合同签订后,张某交纳了首付款,并办理了按揭贷款。就在张某筹划收房人住时,甲公司又以更高价格将该套房屋出售给李某,李某也交纳了全部房款,并按甲公司通知验收了房屋,进行装修后人住。张某遂与甲公司发生纠纷,甲公司提出商品房预售合同中明确载明,本合同经办理备案登记后生效。因张某与甲公司的合同尚未备案登记,故尚未生效,甲公司同意退还房款,但拒绝承担任何其他责任。张某诉至法院。下列说法正确的有( )。

A.张某与甲公司之间的商品房预售合同已经成立,但未生效

B.张某与甲公司之间的商品房预售合同已经成立,且已生效

C.甲公司应对张某承担缔约过失责任

D.张某有权请求甲公司承担违约责任

查看答案
微信公众账号搜索答案